18732050
Beschreibung
Quiz von Jonathan Corrales, aktualisiert more than 1 year ago
|
Erstellt von Jonathan Corrales
vor mehr als 5 Jahre
|
|
Frage 1
Frage
¿Cómo se adjudicará el contrato en procesos de menor cuantía?
Antworten
-
Se adjudicará la obra al proveedor que primero haya presentado la oferta
-
Se adjudicará la obra al proveedor que la entidad contratante considere mejor
-
Se adjudicará la obra al proveedor escogido por selección automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gob.ec
-
Se adjudicará la obra al proveedor que tenga más alta calificación
Frage 2
Frage
¿Qué debe realizar la entidad contratante antes de proceder a la terminación unilateral del contrato?
Antworten
-
Debe notificar al SERCOP con una anticipación de 10 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente junto con informes económicos
-
Debe notificar al contratista con una anticipación de 10 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente junto con informes técnicos y económicos
-
Debe notificar al contratista con una anticipación de 5 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente junto con informes económicos
-
Debe notificar al SERCOP con una anticipación de 5 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente junto con informes técnicos
Frage 3
Frage
En un proceso de menor cuantía, ¿Quién establece los parámetros y calificación mínima para la adjudicación?
Antworten
-
El consultor invitado
-
Los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios
-
El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
-
La máxima autoridad de la entidad contratante
Frage 4
Frage
¿En qué ocasión se procede a la "Terminación por mutuo acuerdo"?
Antworten
-
Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, fuere posible o conveniente para los intereses de las partes
-
Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes
-
Cuando por circunstancias naturales, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, fuere posible o conveniente para los intereses de las partes
-
Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los ciudadanos beneficiarios.
Frage 5
Frage
¿Cómo se realiza la evaluación de las ofertas presentadas para la realización de obras de menor cuantía?
Antworten
-
Verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos por el SERCOP y por la entidad contratante
-
Mediante una calificación de 1-10
-
Verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos por el SERCOP
-
Verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos por la entidad contratante
Frage 6
Frage
¿Cuál es una de las causas para que la Terminación del Contrato se dé por Causas Imputables a la Entidad Contratante?
Antworten
-
Por incumplimiento del contratista
-
Por quiebra o insolvencia del contratista
-
Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato
-
Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos
Frage 7
Frage
En los procesos de menor cuantía ¿En cuántos días a partir de la fecha de invitación los proveedores deben mostrar su interés?
Antworten
-
No menor a 3 días y no mayor a 5 días
-
No menor a 4 días y no mayor a 8 días
-
No menor a 3 días y no mayor a 7 días
-
No menor a 2 días y no mayor a 5 días
Frage 8
Frage
¿Cuál es una de las causas para que la Terminación del Contrato se dé por Mutuo Acuerdo?
Antworten
-
Por incumplimiento del contratista
-
Causas de fuerza mayor o caso fortuito
-
Por cumplimiento de las obligaciones contractuales
-
Por declaración unilateral del contratante
Frage 9
Frage
¿En el procedimiento de menor cuantía, de qué manera se realiza el sorteo y quién lo ejecuta?
Antworten
-
Se lo realizara en plataformas web, lo ejecuta el sercop
-
El Sistema realiza el sorteo automáticamente y de forma aleatoria de entre los proveedores que han sido habilitados para el sorteo
-
Se lo realizara en las oficinas de la entidad, lo ejecuta el sercop
-
Se lo realizara en plataformas web, lo ejecuta el ministerio de trabajo
Frage 10
Frage
¿Qué tipo de terminación de contrato es cuando se da por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días?
Antworten
-
Terminación por mutuo acuerdo
-
Terminación por Causas Imputables a la Entidad Contratante
-
Por sentencia o laudo ejecutoriados
-
Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista
Frage 11
Frage
Una de las condiciones para la terminación unilateral del contrato es:
Antworten
-
Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de treinta (30) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito
-
Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más 40 días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito
-
Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito
-
Por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato
Frage 12
Frage
¿Con quiénes se privilegiará realizar contrataciones de menor cuantía?
Antworten
-
Se privilegiará con empresas privadas artesanales y sectores de la economía popular y solidaría
-
Se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economía popular y solidaria
-
Se privilegiará con empresas privadas con alta economía
-
Se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas.
Frage 13
Frage
¿En el artículo 6 de la contraloría general del estado qué comprende el control externo?
Antworten
-
El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias.
-
El que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado y el que compete a la Contraloría General del Estado
-
El que compete a la Contraloría General del Estado y el que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias
-
El que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado
Frage 14
Frage
¿Quiénes serán los encargados de la recaudación de multas impuestas a las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado?
Antworten
-
Se efectuará por la propia entidad o el GAD municipal
-
Se efectuará por la propia entidad, organismo o empresa a la que pertenecen
-
Se efectuará mediante otras entidades distintas a la empresa a la que pertenecen
-
Se efectuará mediante recaudación del GAD municipal
Frage 15
Frage
¿Qué gestiones se evaluarán, examinarán y verificarán mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría?
Antworten
-
gestión ambiental
-
administrativa, financiera, operativa; y cuando corresponda gestión medio ambiental
-
administrativa, económica y política
-
administrativa, financiera, política, económica y ambiental
Frage 16
Frage
¿Sobre quiénes recaerá la responsabilidad subsidiaria?
Antworten
-
recaerá sobre o los servidores, cuya acción u omisión culposa hubiere imposibilitado el pago debido
-
recaerá únicamente sobre el gerente responsable de la entidad
-
recaerá sobre o los servidores, cuya acción u omisión culposa hubiere imposibilitado el pago indebido
-
recaerá sobre o los servidores, cuya acción u omisión culposa hubiere posibilitado el pago indebido
Frage 17
Frage
Para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría General del Estado adaptará, expedirá, aprobará y actualizará, según corresponda:
Antworten
-
Normas de control interno y políticas de auditoria gubernamental.
-
Normas de control interno que sirvan de marco básico para que las instituciones del Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control interno; Políticas de auditoría gubernamental, Normas de control y fiscalización sobre el sector público
-
Normas de control externo y auditoria gubernamental
-
A las normas de control interno
Frage 18
Frage
¿Cuántas personas deben estar involucradas para que se pueda establecer responsabilidad solidaria?
Antworten
-
Dos personas
-
Una persona
-
Dos o más personas
-
Una o más personas
Frage 19
Frage
La ejecución del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado se realizará por medio de:
Antworten
-
El control interno, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del estado a las que se refiere el artículo
-
El control externo, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado
-
El control, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado
-
El control externo, que es de responsabilidad administrativa del estado.
Frage 20
Frage
Indique una causa que incurrirán en responsabilidad administrativa culposa a las autoridades, dignatarios, funcionarios o servidores
Antworten
-
Recibir dinero y premios por no cumplir sus funciones con prontitud
-
Exigir o recibir dinero, premios, por cumplir sus funciones con prontitud o preferencia, por otorgar contratos a determinada persona o suministrar información
-
No recibir dinero por no otorgar contratos a determinada persona
-
Suministrar información con perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar su acción
Frage 21
Frage
En el artículo 1 de la contraloría general del estado dispone:
Antworten
-
acorde con las disposiciones nacionales, legales y reglamentarias realizará el control, mediante las técnicas y las modalidades de la auditoría, con el finalidad de evaluar las gestiones administrativa, financiera y, cuando corresponda.
-
acorde con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias no se realizará el control, mediante las técnicas y las modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar y evaluar las gestiones ambientales, financiera, operativa y, cuando corresponda.
-
acorde con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias internas se realizará el control, mediante la modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar y evaluar las gestiones legales, financiera, operativa y, cuando corresponda.
-
acorde con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias realizará el control, mediante las técnicas y las modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar y evaluar las gestiones administrativa, financiera, operativa y, cuando corresponda.
Frage 22
Frage
El Art. 40 de la Ley orgánica de contraloría general del estado expresa: Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado deben actuar:
Antworten
-
con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.
-
con responsabilidad y empeño que emplean generalmente en la administración civil y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.
-
con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones con una multa impuesta.
-
con empeño generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, con sanciones de destitución
Frage 23
Frage
¿Quién tiene derecho a solicitar por escrito la información y documentación requerida para efectuar la auditoría?
Antworten
-
El Estado
-
El Contralor General
-
Solo los Auditores
-
El Contralor General y los auditores debidamente acreditados
Frage 24
Frage
¿Quién sancionará a las personas naturales, representantes legales que contravinieren a su obligación de comparecer como testigos, de exhibir documentos o registros que hubieren requerido por los auditores gubernamentales?
Antworten
-
Auditores Gubernamentales
-
Contraloría General del Estado
-
El Estado Ecuatoriano
-
Contraloría Especial del Estado
Frage 25
Frage
De acuerdo al Reglamento de LOSNCP del art 87, Solo en casos excepcionales y previo informe favorable del Contralor General del Estado, la suma de los contratos complementarios para el caso de obras podrán alcanzar hasta el...
Antworten
-
50% del valor reajustado del contrato principal
-
10% del valor reajustado del contrato principal
-
35% del valor reajustado del contrato principal
-
80% del valor reajustado del contrato principal
Frage 26
Frage
De acuerdo al Reglamento de LOSNCP en el art 124, ¿Qué requisitos debe contener las actas en las que estas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado?
Antworten
-
Antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago
-
Antecedentes penales, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación arbitraria, liquidación de dos meses de plazo, constancia de la recepción, incumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago
-
Liquidaciones generales de ejecución, liquidación económica, liquidación en meses, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios por pagar al contratista
-
Cumplimiento de las obligaciones intelectuales, ajustes de precios pagados, o pendientes de pago, antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación física, liquidación de plazos, constancia de la recepción
Frage 27
Frage
De acuerdo con el artículo 124 del Reglamento de la LOSNCP, el Delegado para la recepción Definitiva debe ser:
Antworten
-
El Ingeniero a cargo de la obra.
-
Un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato
-
Fiscalizador, y el ingeniero contratista
-
El presidente que este en contacto directo con el personal durante la obra.
Frage 28
Frage
De acuerdo al Reglamento de LOSNCP en el art 81. COMPLETE, En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo existirán…
Antworten
-
una recepción provisional
-
una recepción definitiva
-
las recepciones que sean necesarias
-
una recepción provisional y una definitiva
Frage 29
Frage
De acuerdo al Reglamento de LOSNCP en el Art 87. COMPLETE, Normas para la aplicación de los contratos complementarios. La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del
Antworten
-
8% del valor del contrato principal
-
50% del valor del contrato complementario
-
15% del valor del contrato principal
-
15% del valor del contrato complementario
Frage 30
Frage
La entidad contratante declarará la recepción presunta a su favor, respecto de los contratistas de obras, adquisición de bienes o servicios, incluidos los de consultoría, en el caso de que éstos se negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el término _________
Antworten
-
1 MES
-
10 DÍAS
-
15 DÍAS
-
3 MESES
Frage 31
Frage
Según el Art.119 del RLOSNCP ¿Qué se deberá realizar previo a la celebración del contrato complementario?
Antworten
-
Una recepción provisional
-
Obtener la garantía de fiel cumplimiento del contrato, considerando el monto total del contrato desde su celebración
-
Antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria
-
Las recepciones que sean necesarias
Frage 32
Frage
Según Art.31 del RLOSNCP en el caso de compras por catálogo electrónico, el expediente de la entidad contratante se respaldará con:
Antworten
-
Reajustes de precios pagados y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria
-
Los pliegos y antecedentes de la adquisición, la orden de compra y las actas de entrega recepción respectivas
-
El 15% del valor del contrato principal
-
Antecedentes, condiciones generales de ejecución, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones
Frage 33
Frage
De acuerdo al inciso 16.06 los Modelos de Pliego de Uso Obligatorio para procedimientos del SERCOP, operada la recepción definitiva presunta, la contratante tendrá el plazo de[blank_start]______[blank_end] días para efectuar la liquidación del contrato.
Antworten
-
10
-
30
-
15
-
20
Frage 34
Frage
De acuerdo al Art. 87 de La Ley Orgánica de Contratación Pública el valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder el [blank_start]_______[blank_end] del valor del contrato principal.
Antworten
-
35%
-
20%
-
15%
-
8%
Frage 35
Frage
De acuerdo a la LOCGE del Art 63, ¿Cuántos días de plazo contado a partir de dicha notificación es el fallo del recurso de revisión y ejecutoriedad de las resoluciones que concede el recurso de revisión, el Contralor General o su delegado, con base a los fundamentos y pruebas?
Antworten
-
120 días contando a partir de dicha notificación
-
80 días contando a partir de dicha notificación
-
60 días contando a partir de dicha notificación
-
40 días contando a partir de dicha notificación
Frage 36
Frage
De acuerdo a la LOCGE del art 9, ¿De qué está compuesto el control interno en el que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales?
Antworten
-
La máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución
-
Presidente, vicepresidente y asambleístas
-
Delegado, auditor y financiero
-
Liquidaciones ,recepción, reajustes de precios
Frage 37
Frage
De acuerdo a la LOCGE del art 16, ¿La Contraloría General del Estado prestará su asesoría y asistencia técnica a las unidades de auditoría interna de gestión y orientará y coordinará la preparación de su Plan Anual de Trabajo, el cual deberá ser presentado a la?
Antworten
-
Contraloría General del Estado hasta el 30 de septiembre de cada año
-
Contraloría General del Estado hasta el 20 de septiembre de cada año
-
Contraloría hasta el 25 de septiembre de cada año
-
Donaciones, recepción, reajustes de precios
Frage 38
Frage
De acuerdo a la LOCGE del art 61, ¿El recurso de revisión se interpondrá ante el Contralor General del Estado, determinada en las normas internas reglamentarias, dentro del plazo de sesenta días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original?
Antworten
-
60 días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original
-
75 días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original
-
80 días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución anterior
-
90 días contado desde el día siguiente al de la notificación
Frage 39
Frage
De acuerdo al Art. 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el ejercicio del control interno se aplicará en forma:
Antworten
-
Previa-Posterior
-
Continua-Previa-Posterior
-
Posterior-Previa-Continua
-
Previa-Continua-Posterior
Frage 40
Frage
De acuerdo a la LOCGE del art 17, ¿Las Unidades de Auditoría Interna enviarán a la Contraloría General del Estado ejemplares de informes en [blank_start]____________[blank_end], contados desde la fecha de[blank_start]___________[blank_end]
Antworten
-
8 días
-
15 días
-
inscripción
-
suscripción
Frage 41
Frage
De acuerdo al Art. 56 de La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, La resolución respecto de la determinación de responsabilidad civil culposa se expedirá dentro del plazo de [blank_start]_______[blank_end] días contado desde el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación
Antworten
-
80
-
60
-
180
-
100
Frage 42
Frage
De acuerdo al Art. 64 de La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se llevará a cabo la improcedencia del recurso, si desde la fecha en que se notificó la resolución original hubieran transcurrido más de:
Antworten
-
70 días
-
50 días
-
90 días
-
100 días
Frage 43
Frage
De acuerdo al art. 12 de la LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, responda: ¿A qué tipo de control pertenece que los servidores analizaran las actividades propuestas antes de cualquier autorización?
Antworten
-
Control Posterior
-
Control Previo
-
Control Continuo
-
A cualquier tipo de control
Frage 44
Frage
De acuerdo a la LOCGE del art 63, ¿Para qué se inicie la recaudación o la acción coactiva será necesario que las resoluciones de la Contraloría General del Estado?
Antworten
-
se encuentren ejecutoriadas
-
se encuentren culminadas
-
haya pasado 70 días
-
haya pasado 1 mes
Frage 45
Frage
Cuando se presentan atrasos causados en situaciones, como: robos del equipo utilizado, destrucción vandálica de las obras, cierres de carreteras o cualquier acto realizado por personas o animales que causen daños a la obra o afecten su desarrollo normal, procede:
Antworten
-
El aumento del plazo de la construcción por fuerza mayor
-
El retraso del plazo de la construcción por caso fortuito
-
El aumento del plazo de la construcción por caso fortuito
-
El aumento del plazo de la consultoría por caso fortuito
Frage 46
Frage
Aquellos contratistas o proveedores que hubieren incumplido sus obligaciones contractuales o se hubieren negado a suscribir contratos adjudicados, serán suspendidos en el RUP por un lapso de:
Antworten
-
Cinco (5) y seis (6) años, respectivamente
-
Cinco (5) y tres (3) años, respectivamente
-
Cinco (5) y cuatro (4) años, respectivamente
-
Cinco (5) y dos (2) años, respectivamente
Frage 47
Frage
Según las normas de control interno, son motivo de ampliaciones de plazo las siguientes causas:
Antworten
-
Motivos de fuerza menor por parte del contratista.
-
Falta de materiales de construcción y Trabajos extraordinarios o ampliaciones de obra
-
Incumplimiento de los obreros encargados de maquinaria
-
Falta de documentos de respaldo
Frage 48
Frage
Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la Entidad Contratante dispondrá:
Antworten
-
Que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables
-
El consultor deba pagar lo construido a la fecha establecida
-
Que el contratista sea suspendido del RUC por el plazo de cinco (15) años, con perjuicio de las demás sanciones aplicables
-
Que el contratista sea suspendido del RUC por el plazo de cinco (18) años, con perjuicio de las demás sanciones aplicables
Frage 49
Frage
En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de:
Antworten
-
La máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato
-
Administrador del contrato
-
La máxima autoridad de la obra
-
La contratante, previo informe del administrador del contrato
Frage 50
Frage
Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohíbe que las entidades contraten a través de terceros, intermediarios y:
Antworten
-
Delegados o agentes de venta
-
Personas naturales
-
Delegados o personas naturales
-
Delegados o agentes de compra
Frage 51
Frage
Se concederán prórrogas de plazo cuando por razones no imputables al contratista se produzcan:
Antworten
-
Adelanto en diferentes actividades críticas
-
Atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada
-
Atrasos en planos de registro y actividades subcríticas
-
Rechazos en investigaciones o atrasos
Frage 52
Frage
En caso de que un proveedor proporcione información falsa o realice una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, será sancionado con:
Antworten
-
La suspensión en el RUP por un lapso de 60 y 180 días
-
La suspensión en el RUC por un lapso de 70 y 180 días
-
La suspensión en el RUP por un lapso de 50 y 100 días
-
La suspensión en el RUC por un lapso de 30 días
Frage 53
Frage
De acuerdo al Art. 408-27 de la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ¿Qué se concederán cuando por razones no imputables al contratista se produzcan atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada, tornándolas críticas?
Antworten
-
prórrogas de plazo
-
Suspensión de la actividad
-
Suspensión en el RUP por un lapso de 5 años
-
prórrogas de contrato
Frage 54
Frage
De acuerdo al Art 108 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA ¿En cuantos días el proveedor puede justificar los hechos producidos por una infracción?
Antworten
-
13 días
-
10 días
-
un mes
-
5 días
Frage 55
Frage
La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:
Antworten
-
Cuando el FISCALIZDOR así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho
-
Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho
-
Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (25) días siguientes a la fecha de producido el hecho
-
Cuando el FISCALIZDOR así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (35) días siguientes a la fecha de producido el hecho
Frage 56
Frage
La reincidencia de infracciones de proveedores será sancionada con suspensión de:
Antworten
-
La suspensión en el RUP por un lapso de 181 y 360 días
-
La suspensión del contrato por un lapso de 180 días
-
La suspensión en el RUP por un plazo de 10 y 200 días
-
La suspensión de la obra por un lapso de 30 días
Frage 57
Frage
De acuerdo al art. 21 de la LOCGE. Constituirán objeto de la auditoría de gestión:
Antworten
-
El manejo de la contratación pública
-
Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles
-
El proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y operativas
-
Control posterior interno ante las respectivas autoridades
Frage 58
Frage
Para que se inicie la recaudación o la acción coactiva será necesario que:
Antworten
-
Presentar su declaración patrimonial juramentada en el plazo de 30 días
-
Las resoluciones de la Contraloría General del Estado se encuentren ejecutoriadas
-
Los procesos de adquisición de bienes inmuebles en el extranjero que actualmente se encuentren en trámite de legalización
Frage 59
Frage
El control externo que realizará la Contraloría General del Estado se ejercerá mediante:
Antworten
-
Auditoría Gubernamental y el examen especial
-
Congreso Nacional
-
Reglamentos de construcción y guías metodológicas
-
Sistema de Control Interno
Frage 60
Frage
La responsabilidad civil culposa genera:
Antworten
-
Auditoría interna y externa
-
Atrasos en planos de registro y actividades subcríticas
-
Obligación jurídica indemnizatoria
-
Normas de control y fiscalización sobre el sector público
Frage 61
Frage
Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados a la gestión:
Antworten
-
Financiera, administrativa, operativa y medio ambiental
-
Económica, nacional e internacional
-
Ambiental, financiera, nacional y operativa
-
Judicial, administrativa, operativa y ambiental
Frage 62
Frage
La responsabilidad civil culposa se determinará en forma:
Antworten
-
No privativa por la Contraloría General del Estado
-
Exclusiva por el Consejo Judicial del Estado
-
Privativa por la Contraloría General del Estado
-
Directa por el Consejo Judicial del Estado
Frage 63
Frage
De acuerdo al Art. 25 de LOCGE, los auditores de la Contraloría General del Estado no efectuarán labores de auditoría en instituciones del Estado en las que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años, excepto en calidad de:
Antworten
-
Auditor privado
-
Auditor interno
-
Auditor externo
-
Contralor externo
Frage 64
Frage
De acuerdo al Art. 71 de la LOCGE, la facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado, y los actos de las personas sujetas a esta Ley, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en [blank_start]____________[blank_end] contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos.
Antworten
-
Siete años
-
Cinco años
-
Dos años
-
Seis años
Frage 65
Frage
De acuerdo al Art. 36 ¿Cómo será ejecutado el ejercicio de la auditoría gubernamental?
Antworten
-
Se ejecutará de acuerdo con las políticas y normas de auditoría y demás regulaciones de esta Ley
-
Se ejecutará de acuerdo con las normas de contraloría y demás regulaciones del Municipio
-
Se ejecutará de acuerdo con planificación y demás regulaciones de la Contraloría General
-
Se ejecutará de acuerdo con los contratos complementarios y demás regulaciones del Municipio
Frage 66
Frage
De acuerdo al Art. 42 ¿Quiénes serán responsables cuando incurrieren en acciones u omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia o conformidad con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios que se originaren de tales acciones u omisiones?
Antworten
-
Los servidores de las instituciones del Estado
-
Los servidores de las instituciones del Municipio
-
Los funcionarios de las instituciones del País
-
Los delegados de la Contraloría General
Frage 67
Frage
De acuerdo al Art. 21 La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a:
Antworten
-
Examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos
-
Los servidores de las instituciones del Municipio
-
Los funcionarios de las instituciones del País
-
Los funcionarios de las Públicos del País
Frage 68
Frage
De acuerdo al Art. 59 Rectificación de errores de cálculo.- ¿En qué tiempo La Contraloría General del Estado podrá rectificar sus errores?
Antworten
-
En cualquier tiempo, dentro de los plazos de prescripción y caducidad, de oficio o a petición de parte.
-
Se ejecutará de acuerdo a los plazos establecidos
-
Dentro de un mes
-
En un periodo de un año
Frage 69
Frage
Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de [blank_start]_______________[blank_end], así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización.
Antworten
-
Auditores
-
Fiscalizadores
-
Consultores
-
Administradores del contrato
Frage 70
Frage
La entidad en los contratos sometidos a la Ley deberá proceder al pago del anticipo, en caso de hacerlo; no podrá exceder del término de:
Antworten
-
diez (10) días
-
veinte (20) días
-
quince (15) días
-
treinta (30) días
Frage 71
Frage
De acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública, serán suspendidos del RUP, sin perjuicio de su responsabilidad civil, los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados si es que:
Antworten
-
El precio de implementación de los mismos sufriere una variación igual al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de obra.
-
El precio de implementación de los mismos sufriere una variación superior al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de obra.
-
El precio de implementación de los mismos sufriere una variación superior al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de obra.
-
El precio de implementación de los mismos sufriere una variación superior al veinte y cinco por ciento (25%) del valor del contrato de obra.
Frage 72
Frage
Número de salarios por sanción al funcionario o empleado que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes
Antworten
-
5 salarios básicos unificados
-
no menor de 7 salarios básicos unificados
-
no menor de 10 salarios básicos unificados
-
5 a 9 salarios básicos unificados
Frage 73
Frage
¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato?
Antworten
-
Art. 99.- Los miembros de la asociación o consorcio contratista.
-
Art. 99.- Los miembros del contrato.
-
Art. 98.- Los miembros de la asociación.
-
Art. 72.- Los miembros del consorcio.
Frage 74
Frage
¿Según qué artículo de la LOSNCP manifiesta que si por causa de los estudios ocurrieren prejuicios técnicos o económicos en ejecución, por cuanto tiempo será suspendido el RUP?
Antworten
-
6 años
-
3 meses
-
5 años
-
5 meses
Frage 75
Frage
De acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública, las entidades contratantes están prohibidas de incluir en el[blank_start]…………………[blank_end] y en el[blank_start]…………………..[blank_end] los costos de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, proceso de capacitación, transferencia de conocimiento, entre otros.
Antworten
-
Documento referencial de contratación
-
Contrato
-
Presupuesto referencial
-
listado de rubros
-
documento de especificaciones técnicas
-
presupuesto oficial
-
precio del contrato
Frage 76
Frage
Según las NC ICGE 408-17.Administrador de contrato. Una de las funciones del administrador de contrato es: b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razón de sus programas o campos de acción, tengan interés en participar en la etapa de [blank_start]_____________[blank_end] del proyecto;
Antworten
-
planificación
-
ejecución
-
construcción
-
administración
Frage 77
Frage
Según las NC ICGE 408-17.Administrador de contrato. Una de las funciones del administrador de contrato es: d) Velar porque se efectúen evaluaciones [blank_start]_______________[blank_end] del proyecto.
Antworten
-
diarias
-
semanales
-
mensuales
-
periódicas
Frage 78
Frage
Según las NC ICGE 408-17.Administrador de contrato. Una de las funciones del administrador de contrato es: f) Coordinar su trabajo con el [blank_start]________________[blank_end] del Proyecto que se encarga de la administración cotidiana del proyecto.
Antworten
-
Jefe Fiscalizador
-
Consultor
-
Jefe de la Unidad Administrativa
-
Director de obras Públicas
Frage 79
Frage
Las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO mencionan que, deben velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto. ¿Quién es el encargado?
Antworten
-
Administradores del contrato
-
Contratista
-
Fiscalizador
-
Maestros mayores
Frage 80
Frage
Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO quien es el encargado de que la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado
Antworten
-
Fiscalizador
-
Contratista
-
Administradores del contrato
-
Maestros mayores
Frage 81
Frage
Según la LOCGE, Art 77: ¿Quién actúa con profesionalismo y verifica que el personal a su cargo proceda de la misma manera?
Antworten
-
Autoridades de las unidades administrativas y servidores
-
Servidores
-
Administradores
-
Autoridades de las unidades
Frage 82
Frage
Según la LOCGE, Art 78: ¿Quiénes emiten la descripción de deberes referentes al titular de la entidad, de las unidades administrativa, financiera, de Auditoría Interna y de los servidores de las instituciones del Estado?
Antworten
-
La Contraloría General del Estado
-
El municipio
-
Los presidentes
-
La autoridad
Frage 83
Frage
Según la LOCGE, Art 81.- Las instituciones de sistema financiero públicas y privadas, por intermedio del órgano de control competente, proporcionarán a la Contraloría General del Estado, sin restricción alguna, información sobre las operaciones o transacciones determinadas por esta con motivo de la práctica de la [blank_start]__________[blank_end].
Antworten
-
Consultoría
-
Auditoría
-
Fiscalización
-
Contratación
Frage 84
Frage
Según la LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, en caso que las personas naturales o jurídicas que tengan determinación de responsabilidad civil culposa, ejercerán su derecho a la defensa debidamente patrocinados por…
Antworten
-
Un abogado en libre ejercicio profesional, que tenga relación con la Contraloría General del Estado
-
Las autoridades de las unidades administrativas y servidores de la Contraloría General del Estado
-
Los servidores de la Contraloría General del Estado
-
Un abogado en libre ejercicio profesional, que no tenga relación con la Contraloría General del Estado
Frage 85
Frage
Según la LOCGE Art 88, En caso de que los servidores de las instituciones del Estado impidieren o no facilitaren la actividad de control de los recursos públicos, el Contralor General solicitará a la autoridad competente la imposición de una multa de hasta:
Antworten
-
100 salarios mínimos vitales
-
10 salarios mínimos vitales
-
1 salario mínimo vital
-
150 salarios mínimos vitales
Frage 86
Frage
¿Quién es el encargado de asegurar el funcionamiento del control interno financiero?
Antworten
-
Titular de la entidad
-
Autoridades de la Unidad de Auditoría Interna de Gestión y servidores
-
Autoridades de la Unidad Financiera y servidores
-
Autoridades de las unidades administrativas y servidores
Frage 87
Frage
¿Quién es el encargado de organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de administración financiera de la entidad, organismo o empresa del sector público?
Antworten
-
Titular de la entidad
-
Autoridades de la Unidad de Auditoría Interna de Gestión y servidores
-
Autoridades de la Unidad Financiera y servidores
-
Autoridades de las unidades administrativas y servidores
Frage 88
Frage
Según la LOCGE Art.- 79, Uno de los deberes y atribuciones del personal y determinación de responsabilidades de auditoría es:
Antworten
-
Cambiar de cargo al servidor público responsable
-
Informar al Contralor General de actos indebidos
-
Multar con el 65 % de su salario
-
Desempeñar sus funciones con independencia, profesionalismo y objetividad
Frage 89
Frage
Las instituciones de sistema financiero públicas y privadas, proporcionarán información de las operaciones o transacciones sin restricción alguna a:
Antworten
-
La Contraloría General del Estado
-
La Superintendencia de Bancos y Seguros
-
Todos lo que soliciten dicha información
-
Autoridades de la Unidad Financiera
Frage 90
Frage
¿Quién es el encargado de dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos?
Antworten
-
Titular de la entidad
-
Consultor
-
Autoridades
-
Servidores públicos
Frage 91
Frage
¿De qué son responsables los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado?
Antworten
-
Son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad
-
Son responsables de los informes
-
Son responsables de la contratación
-
Son responsables de su autoridad
Frage 92
Frage
Según la LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, ¿Quiénes están obligadas a proporcionar información sobre las operaciones o transacciones?
Antworten
-
Instituciones privadas
-
Contratista
-
Las instituciones del Estado y sus servidores
-
Los fiscalizadores
Möchten Sie mit GoConqr kostenlos Ihre eigenen Quiz erstellen? eigenen Mehr erfahren.