Jonathan Corrales
Quiz por , criado more than 1 year ago

Ingeniería Legal Quiz sobre RLOCG, LOGCE, criado por Jonathan Corrales em 19-07-2019.

187
1
0
Jonathan Corrales
Criado por Jonathan Corrales aproximadamente 5 anos atrás
Fechar

RLOCG, LOGCE

RLOCG, LOGCE

Questão 1 de 92

1

¿Cómo se adjudicará el contrato en procesos de menor cuantía?

Selecione uma das seguintes:

  • Se adjudicará la obra al proveedor que primero haya presentado la oferta

  • Se adjudicará la obra al proveedor que la entidad contratante considere mejor

  • Se adjudicará la obra al proveedor escogido por selección automática aleatoria del portal www.compraspublicas.gob.ec

  • Se adjudicará la obra al proveedor que tenga más alta calificación

Explicação

Questão 2 de 92

1

¿Qué debe realizar la entidad contratante antes de proceder a la terminación unilateral del contrato?

Selecione uma das seguintes:

  • Debe notificar al SERCOP con una anticipación de 10 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente junto con informes económicos

  • Debe notificar al contratista con una anticipación de 10 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente junto con informes técnicos y económicos

  • Debe notificar al contratista con una anticipación de 5 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente junto con informes económicos

  • Debe notificar al SERCOP con una anticipación de 5 días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente junto con informes técnicos

Explicação

Questão 3 de 92

1

En un proceso de menor cuantía, ¿Quién establece los parámetros y calificación mínima para la adjudicación?

Selecione uma das seguintes:

  • El consultor invitado

  • Los funcionarios que hubieren participado en la elaboración de los estudios

  • El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

  • La máxima autoridad de la entidad contratante

Explicação

Questão 4 de 92

1

¿En qué ocasión se procede a la "Terminación por mutuo acuerdo"?

Selecione uma das seguintes:

  • Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, fuere posible o conveniente para los intereses de las partes

  • Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes

  • Cuando por circunstancias naturales, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, fuere posible o conveniente para los intereses de las partes

  • Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los ciudadanos beneficiarios.

Explicação

Questão 5 de 92

1

¿Cómo se realiza la evaluación de las ofertas presentadas para la realización de obras de menor cuantía?

Selecione uma das seguintes:

  • Verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos por el SERCOP y por la entidad contratante

  • Mediante una calificación de 1-10

  • Verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos por el SERCOP

  • Verificando el cumplimiento de los parámetros establecidos por la entidad contratante

Explicação

Questão 6 de 92

1

¿Cuál es una de las causas para que la Terminación del Contrato se dé por Causas Imputables a la Entidad Contratante?

Selecione uma das seguintes:

  • Por incumplimiento del contratista

  • Por quiebra o insolvencia del contratista

  • Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato

  • Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos

Explicação

Questão 7 de 92

1

En los procesos de menor cuantía ¿En cuántos días a partir de la fecha de invitación los proveedores deben mostrar su interés?

Selecione uma das seguintes:

  • No menor a 3 días y no mayor a 5 días

  • No menor a 4 días y no mayor a 8 días

  • No menor a 3 días y no mayor a 7 días

  • No menor a 2 días y no mayor a 5 días

Explicação

Questão 8 de 92

1

¿Cuál es una de las causas para que la Terminación del Contrato se dé por Mutuo Acuerdo?

Selecione uma das seguintes:

  • Por incumplimiento del contratista

  • Causas de fuerza mayor o caso fortuito

  • Por cumplimiento de las obligaciones contractuales

  • Por declaración unilateral del contratante

Explicação

Questão 9 de 92

1

¿En el procedimiento de menor cuantía, de qué manera se realiza el sorteo y quién lo ejecuta?

Selecione uma das seguintes:

  • Se lo realizara en plataformas web, lo ejecuta el sercop

  • El Sistema realiza el sorteo automáticamente y de forma aleatoria de entre los proveedores que han sido habilitados para el sorteo

  • Se lo realizara en las oficinas de la entidad, lo ejecuta el sercop

  • Se lo realizara en plataformas web, lo ejecuta el ministerio de trabajo

Explicação

Questão 10 de 92

1

¿Qué tipo de terminación de contrato es cuando se da por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días?

Selecione uma das seguintes:

  • Terminación por mutuo acuerdo

  • Terminación por Causas Imputables a la Entidad Contratante

  • Por sentencia o laudo ejecutoriados

  • Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista

Explicação

Questão 11 de 92

1

Una de las condiciones para la terminación unilateral del contrato es:

Selecione uma das seguintes:

  • Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de treinta (30) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito

  • Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más 40 días sin que medie fuerza mayor o caso fortuito

  • Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito

  • Por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato

Explicação

Questão 12 de 92

1

¿Con quiénes se privilegiará realizar contrataciones de menor cuantía?

Selecione uma das seguintes:

  • Se privilegiará con empresas privadas artesanales y sectores de la economía popular y solidaría

  • Se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas, artesanos o profesionales, y sectores de la economía popular y solidaria

  • Se privilegiará con empresas privadas con alta economía

  • Se privilegiará la contratación con micro y pequeñas empresas.

Explicação

Questão 13 de 92

1

¿En el artículo 6 de la contraloría general del estado qué comprende el control externo?

Selecione uma das seguintes:

  • El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias.

  • El que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado y el que compete a la Contraloría General del Estado

  • El que compete a la Contraloría General del Estado y el que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias

  • El que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado

Explicação

Questão 14 de 92

1

¿Quiénes serán los encargados de la recaudación de multas impuestas a las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores de las instituciones del Estado?

Selecione uma das seguintes:

  • Se efectuará por la propia entidad o el GAD municipal

  • Se efectuará por la propia entidad, organismo o empresa a la que pertenecen

  • Se efectuará mediante otras entidades distintas a la empresa a la que pertenecen

  • Se efectuará mediante recaudación del GAD municipal

Explicação

Questão 15 de 92

1

¿Qué gestiones se evaluarán, examinarán y verificarán mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría?

Selecione uma das seguintes:

  • gestión ambiental

  • administrativa, financiera, operativa; y cuando corresponda gestión medio ambiental

  • administrativa, económica y política

  • administrativa, financiera, política, económica y ambiental

Explicação

Questão 16 de 92

1

¿Sobre quiénes recaerá la responsabilidad subsidiaria?

Selecione uma das seguintes:

  • recaerá sobre o los servidores, cuya acción u omisión culposa hubiere imposibilitado el pago debido

  • recaerá únicamente sobre el gerente responsable de la entidad

  • recaerá sobre o los servidores, cuya acción u omisión culposa hubiere imposibilitado el pago indebido

  • recaerá sobre o los servidores, cuya acción u omisión culposa hubiere posibilitado el pago indebido

Explicação

Questão 17 de 92

1

Para regular el funcionamiento del sistema, la Contraloría General del Estado adaptará, expedirá, aprobará y actualizará, según corresponda:

Selecione uma das seguintes:

  • Normas de control interno y políticas de auditoria gubernamental.

  • Normas de control interno que sirvan de marco básico para que las instituciones del Estado y sus servidores establezcan y pongan en funcionamiento su propio control interno; Políticas de auditoría gubernamental, Normas de control y fiscalización sobre el sector público

  • Normas de control externo y auditoria gubernamental

  • A las normas de control interno

Explicação

Questão 18 de 92

1

¿Cuántas personas deben estar involucradas para que se pueda establecer responsabilidad solidaria?

Selecione uma das seguintes:

  • Dos personas

  • Una persona

  • Dos o más personas

  • Una o más personas

Explicação

Questão 19 de 92

1

La ejecución del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado se realizará por medio de:

Selecione uma das seguintes:

  • El control interno, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del estado a las que se refiere el artículo

  • El control externo, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado

  • El control, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado

  • El control externo, que es de responsabilidad administrativa del estado.

Explicação

Questão 20 de 92

1

Indique una causa que incurrirán en responsabilidad administrativa culposa a las autoridades, dignatarios, funcionarios o servidores

Selecione uma das seguintes:

  • Recibir dinero y premios por no cumplir sus funciones con prontitud

  • Exigir o recibir dinero, premios, por cumplir sus funciones con prontitud o preferencia, por otorgar contratos a determinada persona o suministrar información

  • No recibir dinero por no otorgar contratos a determinada persona

  • Suministrar información con perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiere lugar su acción

Explicação

Questão 21 de 92

1

En el artículo 1 de la contraloría general del estado dispone:

Selecione uma das seguintes:

  • acorde con las disposiciones nacionales, legales y reglamentarias realizará el control, mediante las técnicas y las modalidades de la auditoría, con el finalidad de evaluar las gestiones administrativa, financiera y, cuando corresponda.

  • acorde con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias no se realizará el control, mediante las técnicas y las modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar y evaluar las gestiones ambientales, financiera, operativa y, cuando corresponda.

  • acorde con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias internas se realizará el control, mediante la modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar y evaluar las gestiones legales, financiera, operativa y, cuando corresponda.

  • acorde con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias realizará el control, mediante las técnicas y las modalidades de la auditoría, con el fin de examinar, verificar y evaluar las gestiones administrativa, financiera, operativa y, cuando corresponda.

Explicação

Questão 22 de 92

1

El Art. 40 de la Ley orgánica de contraloría general del estado expresa: Las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado deben actuar:

Selecione uma das seguintes:

  • con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.

  • con responsabilidad y empeño que emplean generalmente en la administración civil y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, de conformidad con lo previsto en esta ley.

  • con la diligencia y empeño que emplean generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones con una multa impuesta.

  • con empeño generalmente en la administración de sus propios negocios y actividades, caso contrario responderán, por sus acciones u omisiones, con sanciones de destitución

Explicação

Questão 23 de 92

1

¿Quién tiene derecho a solicitar por escrito la información y documentación requerida para efectuar la auditoría?

Selecione uma das seguintes:

  • El Estado

  • El Contralor General

  • Solo los Auditores

  • El Contralor General y los auditores debidamente acreditados

Explicação

Questão 24 de 92

1

¿Quién sancionará a las personas naturales, representantes legales que contravinieren a su obligación de comparecer como testigos, de exhibir documentos o registros que hubieren requerido por los auditores gubernamentales?

Selecione uma das seguintes:

  • Auditores Gubernamentales

  • Contraloría General del Estado

  • El Estado Ecuatoriano

  • Contraloría Especial del Estado

Explicação

Questão 25 de 92

1

De acuerdo al Reglamento de LOSNCP del art 87, Solo en casos excepcionales y previo informe favorable del Contralor General del Estado, la suma de los contratos complementarios para el caso de obras podrán alcanzar hasta el...

Selecione uma das seguintes:

  • 50% del valor reajustado del contrato principal

  • 10% del valor reajustado del contrato principal

  • 35% del valor reajustado del contrato principal

  • 80% del valor reajustado del contrato principal

Explicação

Questão 26 de 92

1

De acuerdo al Reglamento de LOSNCP en el art 124, ¿Qué requisitos debe contener las actas en las que estas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado?

Selecione uma das seguintes:

  • Antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago

  • Antecedentes penales, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación arbitraria, liquidación de dos meses de plazo, constancia de la recepción, incumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios pagados, o pendientes de pago

  • Liquidaciones generales de ejecución, liquidación económica, liquidación en meses, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, reajustes de precios por pagar al contratista

  • Cumplimiento de las obligaciones intelectuales, ajustes de precios pagados, o pendientes de pago, antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación física, liquidación de plazos, constancia de la recepción

Explicação

Questão 27 de 92

1

De acuerdo con el artículo 124 del Reglamento de la LOSNCP, el Delegado para la recepción Definitiva debe ser:

Selecione uma das seguintes:

  • El Ingeniero a cargo de la obra.

  • Un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato

  • Fiscalizador, y el ingeniero contratista

  • El presidente que este en contacto directo con el personal durante la obra.

Explicação

Questão 28 de 92

1

De acuerdo al Reglamento de LOSNCP en el art 81. COMPLETE, En los contratos de ejecución de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo existirán…

Selecione uma das seguintes:

  • una recepción provisional

  • una recepción definitiva

  • las recepciones que sean necesarias

  • una recepción provisional y una definitiva

Explicação

Questão 29 de 92

1

De acuerdo al Reglamento de LOSNCP en el Art 87. COMPLETE, Normas para la aplicación de los contratos complementarios. La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del

Selecione uma das seguintes:

  • 8% del valor del contrato principal

  • 50% del valor del contrato complementario

  • 15% del valor del contrato principal

  • 15% del valor del contrato complementario

Explicação

Questão 30 de 92

1

La entidad contratante declarará la recepción presunta a su favor, respecto de los contratistas de obras, adquisición de bienes o servicios, incluidos los de consultoría, en el caso de que éstos se negaren expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el término _________

Selecione uma das seguintes:

  • 1 MES

  • 10 DÍAS

  • 15 DÍAS

  • 3 MESES

Explicação

Questão 31 de 92

1

Según el Art.119 del RLOSNCP ¿Qué se deberá realizar previo a la celebración del contrato complementario?

Selecione uma das seguintes:

  • Una recepción provisional

  • Obtener la garantía de fiel cumplimiento del contrato, considerando el monto total del contrato desde su celebración

  • Antecedentes, condiciones generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria

  • Las recepciones que sean necesarias

Explicação

Questão 32 de 92

1

Según Art.31 del RLOSNCP en el caso de compras por catálogo electrónico, el expediente de la entidad contratante se respaldará con:

Selecione uma das seguintes:

  • Reajustes de precios pagados y cualquier otra circunstancia que se estime necesaria

  • Los pliegos y antecedentes de la adquisición, la orden de compra y las actas de entrega recepción respectivas

  • El 15% del valor del contrato principal

  • Antecedentes, condiciones generales de ejecución, liquidación de plazos, constancia de la recepción, cumplimiento de las obligaciones

Explicação

Questão 33 de 92

1

De acuerdo al inciso 16.06 los Modelos de Pliego de Uso Obligatorio para procedimientos del SERCOP, operada la recepción definitiva presunta, la contratante tendrá el plazo de días para efectuar la liquidación del contrato.

Arraste e solte para completar o texto.

    10
    30
    15
    20

Explicação

Questão 34 de 92

1

De acuerdo al Art. 87 de La Ley Orgánica de Contratación Pública el valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder el del valor del contrato principal.

Arraste e solte para completar o texto.

    35%
    20%
    15%
    8%

Explicação

Questão 35 de 92

1

De acuerdo a la LOCGE del Art 63, ¿Cuántos días de plazo contado a partir de dicha notificación es el fallo del recurso de revisión y ejecutoriedad de las resoluciones que concede el recurso de revisión, el Contralor General o su delegado, con base a los fundamentos y pruebas?

Selecione uma das seguintes:

  • 120 días contando a partir de dicha notificación

  • 80 días contando a partir de dicha notificación

  • 60 días contando a partir de dicha notificación

  • 40 días contando a partir de dicha notificación

Explicação

Questão 36 de 92

1

De acuerdo a la LOCGE del art 9, ¿De qué está compuesto el control interno en el que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales?

Selecione uma das seguintes:

  • La máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución

  • Presidente, vicepresidente y asambleístas

  • Delegado, auditor y financiero

  • Liquidaciones ,recepción, reajustes de precios

Explicação

Questão 37 de 92

1

De acuerdo a la LOCGE del art 16, ¿La Contraloría General del Estado prestará su asesoría y asistencia técnica a las unidades de auditoría interna de gestión y orientará y coordinará la preparación de su Plan Anual de Trabajo, el cual deberá ser presentado a la?

Selecione uma das seguintes:

  • Contraloría General del Estado hasta el 30 de septiembre de cada año

  • Contraloría General del Estado hasta el 20 de septiembre de cada año

  • Contraloría hasta el 25 de septiembre de cada año

  • Donaciones, recepción, reajustes de precios

Explicação

Questão 38 de 92

1

De acuerdo a la LOCGE del art 61, ¿El recurso de revisión se interpondrá ante el Contralor General del Estado, determinada en las normas internas reglamentarias, dentro del plazo de sesenta días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original?

Selecione uma das seguintes:

  • 60 días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original

  • 75 días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución original

  • 80 días contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución anterior

  • 90 días contado desde el día siguiente al de la notificación

Explicação

Questão 39 de 92

1

De acuerdo al Art. 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el ejercicio del control interno se aplicará en forma:

Selecione uma das seguintes:

  • Previa-Posterior

  • Continua-Previa-Posterior

  • Posterior-Previa-Continua

  • Previa-Continua-Posterior

Explicação

Questão 40 de 92

1

De acuerdo a la LOCGE del art 17, ¿Las Unidades de Auditoría Interna enviarán a la Contraloría General del Estado ejemplares de informes en , contados desde la fecha de

Arraste e solte para completar o texto.

    8 días
    15 días
    inscripción
    suscripción

Explicação

Questão 41 de 92

1

De acuerdo al Art. 56 de La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, La resolución respecto de la determinación de responsabilidad civil culposa se expedirá dentro del plazo de días contado desde el día hábil siguiente al de la notificación de la predeterminación

Arraste e solte para completar o texto.

    80
    60
    180
    100

Explicação

Questão 42 de 92

1

De acuerdo al Art. 64 de La ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, se llevará a cabo la improcedencia del recurso, si desde la fecha en que se notificó la resolución original hubieran transcurrido más de:

Selecione uma das seguintes:

  • 70 días

  • 50 días

  • 90 días

  • 100 días

Explicação

Questão 43 de 92

1

De acuerdo al art. 12 de la LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, responda: ¿A qué tipo de control pertenece que los servidores analizaran las actividades propuestas antes de cualquier autorización?

Selecione uma das seguintes:

  • Control Posterior

  • Control Previo

  • Control Continuo

  • A cualquier tipo de control

Explicação

Questão 44 de 92

1

De acuerdo a la LOCGE del art 63, ¿Para qué se inicie la recaudación o la acción coactiva será necesario que las resoluciones de la Contraloría General del Estado?

Selecione uma das seguintes:

  • se encuentren ejecutoriadas

  • se encuentren culminadas

  • haya pasado 70 días

  • haya pasado 1 mes

Explicação

Questão 45 de 92

1

Cuando se presentan atrasos causados en situaciones, como: robos del equipo utilizado, destrucción vandálica de las obras, cierres de carreteras o cualquier acto realizado por personas o animales que causen daños a la obra o afecten su desarrollo normal, procede:

Selecione uma das seguintes:

  • El aumento del plazo de la construcción por fuerza mayor

  • El retraso del plazo de la construcción por caso fortuito

  • El aumento del plazo de la construcción por caso fortuito

  • El aumento del plazo de la consultoría por caso fortuito

Explicação

Questão 46 de 92

1

Aquellos contratistas o proveedores que hubieren incumplido sus obligaciones contractuales o se hubieren negado a suscribir contratos adjudicados, serán suspendidos en el RUP por un lapso de:

Selecione uma das seguintes:

  • Cinco (5) y seis (6) años, respectivamente

  • Cinco (5) y tres (3) años, respectivamente

  • Cinco (5) y cuatro (4) años, respectivamente

  • Cinco (5) y dos (2) años, respectivamente

Explicação

Questão 47 de 92

1

Según las normas de control interno, son motivo de ampliaciones de plazo las siguientes causas:

Selecione uma das seguintes:

  • Motivos de fuerza menor por parte del contratista.

  • Falta de materiales de construcción y Trabajos extraordinarios o ampliaciones de obra

  • Incumplimiento de los obreros encargados de maquinaria

  • Falta de documentos de respaldo

Explicação

Questão 48 de 92

1

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la Entidad Contratante dispondrá:

Selecione uma das seguintes:

  • Que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables

  • El consultor deba pagar lo construido a la fecha establecida

  • Que el contratista sea suspendido del RUC por el plazo de cinco (15) años, con perjuicio de las demás sanciones aplicables

  • Que el contratista sea suspendido del RUC por el plazo de cinco (18) años, con perjuicio de las demás sanciones aplicables

Explicação

Questão 49 de 92

1

En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de:

Selecione uma das seguintes:

  • La máxima autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato

  • Administrador del contrato

  • La máxima autoridad de la obra

  • La contratante, previo informe del administrador del contrato

Explicação

Questão 50 de 92

1

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública prohíbe que las entidades contraten a través de terceros, intermediarios y:

Selecione uma das seguintes:

  • Delegados o agentes de venta

  • Personas naturales

  • Delegados o personas naturales

  • Delegados o agentes de compra

Explicação

Questão 51 de 92

1

Se concederán prórrogas de plazo cuando por razones no imputables al contratista se produzcan:

Selecione uma das seguintes:

  • Adelanto en diferentes actividades críticas

  • Atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada

  • Atrasos en planos de registro y actividades subcríticas

  • Rechazos en investigaciones o atrasos

Explicação

Questão 52 de 92

1

En caso de que un proveedor proporcione información falsa o realice una declaración errónea dentro de un procedimiento de contratación, será sancionado con:

Selecione uma das seguintes:

  • La suspensión en el RUP por un lapso de 60 y 180 días

  • La suspensión en el RUC por un lapso de 70 y 180 días

  • La suspensión en el RUP por un lapso de 50 y 100 días

  • La suspensión en el RUC por un lapso de 30 días

Explicação

Questão 53 de 92

1

De acuerdo al Art. 408-27 de la NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. ¿Qué se concederán cuando por razones no imputables al contratista se produzcan atrasos en actividades críticas o en actividades cuya holgura total sea sobrepasada, tornándolas críticas?

Selecione uma das seguintes:

  • prórrogas de plazo

  • Suspensión de la actividad

  • Suspensión en el RUP por un lapso de 5 años

  • prórrogas de contrato

Explicação

Questão 54 de 92

1

De acuerdo al Art 108 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA ¿En cuantos días el proveedor puede justificar los hechos producidos por una infracción?

Selecione uma das seguintes:

  • 13 días

  • 10 días

  • un mes

  • 5 días

Explicação

Questão 55 de 92

1

La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

Selecione uma das seguintes:

  • Cuando el FISCALIZDOR así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho

  • Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la fecha de producido el hecho

  • Cuando el contratista así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (25) días siguientes a la fecha de producido el hecho

  • Cuando el FISCALIZDOR así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (35) días siguientes a la fecha de producido el hecho

Explicação

Questão 56 de 92

1

La reincidencia de infracciones de proveedores será sancionada con suspensión de:

Selecione uma das seguintes:

  • La suspensión en el RUP por un lapso de 181 y 360 días

  • La suspensión del contrato por un lapso de 180 días

  • La suspensión en el RUP por un plazo de 10 y 200 días

  • La suspensión de la obra por un lapso de 30 días

Explicação

Questão 57 de 92

1

De acuerdo al art. 21 de la LOCGE. Constituirán objeto de la auditoría de gestión:

Selecione uma das seguintes:

  • El manejo de la contratación pública

  • Se tendrán en cuenta las normas sobre funciones incompatibles

  • El proceso administrativo, las actividades de apoyo, financieras y operativas

  • Control posterior interno ante las respectivas autoridades

Explicação

Questão 58 de 92

1

Para que se inicie la recaudación o la acción coactiva será necesario que:

Selecione uma das seguintes:

  • Presentar su declaración patrimonial juramentada en el plazo de 30 días

  • Las resoluciones de la Contraloría General del Estado se encuentren ejecutoriadas

  • Los procesos de adquisición de bienes inmuebles en el extranjero que actualmente se encuentren en trámite de legalización

Explicação

Questão 59 de 92

1

El control externo que realizará la Contraloría General del Estado se ejercerá mediante:

Selecione uma das seguintes:

  • Auditoría Gubernamental y el examen especial

  • Congreso Nacional

  • Reglamentos de construcción y guías metodológicas

  • Sistema de Control Interno

Explicação

Questão 60 de 92

1

La responsabilidad civil culposa genera:

Selecione uma das seguintes:

  • Auditoría interna y externa

  • Atrasos en planos de registro y actividades subcríticas

  • Obligación jurídica indemnizatoria

  • Normas de control y fiscalización sobre el sector público

Explicação

Questão 61 de 92

1

Como parte de la auditoría gubernamental el examen especial verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados a la gestión:

Selecione uma das seguintes:

  • Financiera, administrativa, operativa y medio ambiental

  • Económica, nacional e internacional

  • Ambiental, financiera, nacional y operativa

  • Judicial, administrativa, operativa y ambiental

Explicação

Questão 62 de 92

1

La responsabilidad civil culposa se determinará en forma:

Selecione uma das seguintes:

  • No privativa por la Contraloría General del Estado

  • Exclusiva por el Consejo Judicial del Estado

  • Privativa por la Contraloría General del Estado

  • Directa por el Consejo Judicial del Estado

Explicação

Questão 63 de 92

1

De acuerdo al Art. 25 de LOCGE, los auditores de la Contraloría General del Estado no efectuarán labores de auditoría en instituciones del Estado en las que hubieren prestado sus servicios dentro de los últimos cinco años, excepto en calidad de:

Selecione uma das seguintes:

  • Auditor privado

  • Auditor interno

  • Auditor externo

  • Contralor externo

Explicação

Questão 64 de 92

1

De acuerdo al Art. 71 de la LOCGE, la facultad que corresponde a la Contraloría General del Estado para pronunciarse sobre las actividades de las instituciones del Estado, y los actos de las personas sujetas a esta Ley, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos.

Arraste e solte para completar o texto.

    Siete años
    Cinco años
    Dos años
    Seis años

Explicação

Questão 65 de 92

1

De acuerdo al Art. 36 ¿Cómo será ejecutado el ejercicio de la auditoría gubernamental?

Selecione uma das seguintes:

  • Se ejecutará de acuerdo con las políticas y normas de auditoría y demás regulaciones de esta Ley

  • Se ejecutará de acuerdo con las normas de contraloría y demás regulaciones del Municipio

  • Se ejecutará de acuerdo con planificación y demás regulaciones de la Contraloría General

  • Se ejecutará de acuerdo con los contratos complementarios y demás regulaciones del Municipio

Explicação

Questão 66 de 92

1

De acuerdo al Art. 42 ¿Quiénes serán responsables cuando incurrieren en acciones u omisiones relativas al incumplimiento de normas, falta de veracidad, de oportunidad, pertinencia o conformidad con los planes, programas y presupuestos y por los perjuicios que se originaren de tales acciones u omisiones?

Selecione uma das seguintes:

  • Los servidores de las instituciones del Estado

  • Los servidores de las instituciones del Municipio

  • Los funcionarios de las instituciones del País

  • Los delegados de la Contraloría General

Explicação

Questão 67 de 92

1

De acuerdo al Art. 21 La Auditoría de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a:

Selecione uma das seguintes:

  • Examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución de programas y proyectos

  • Los servidores de las instituciones del Municipio

  • Los funcionarios de las instituciones del País

  • Los funcionarios de las Públicos del País

Explicação

Questão 68 de 92

1

De acuerdo al Art. 59 Rectificación de errores de cálculo.- ¿En qué tiempo La Contraloría General del Estado podrá rectificar sus errores?

Selecione uma das seguintes:

  • En cualquier tiempo, dentro de los plazos de prescripción y caducidad, de oficio o a petición de parte.

  • Se ejecutará de acuerdo a los plazos establecidos

  • Dentro de un mes

  • En un periodo de un año

Explicação

Questão 69 de 92

1

Los contratos contendrán estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes de , así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización.

Arraste e solte para completar o texto.

    Auditores
    Fiscalizadores
    Consultores
    Administradores del contrato

Explicação

Questão 70 de 92

1

La entidad en los contratos sometidos a la Ley deberá proceder al pago del anticipo, en caso de hacerlo; no podrá exceder del término de:

Selecione uma das seguintes:

  • diez (10) días

  • veinte (20) días

  • quince (15) días

  • treinta (30) días

Explicação

Questão 71 de 92

1

De acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública, serán suspendidos del RUP, sin perjuicio de su responsabilidad civil, los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados si es que:

Selecione uma das seguintes:

  • El precio de implementación de los mismos sufriere una variación igual al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de obra.

  • El precio de implementación de los mismos sufriere una variación superior al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de obra.

  • El precio de implementación de los mismos sufriere una variación superior al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato de obra.

  • El precio de implementación de los mismos sufriere una variación superior al veinte y cinco por ciento (25%) del valor del contrato de obra.

Explicação

Questão 72 de 92

1

Número de salarios por sanción al funcionario o empleado que retenga o retarde indebidamente el pago de los valores correspondientes

Selecione uma das seguintes:

  • 5 salarios básicos unificados

  • no menor de 7 salarios básicos unificados

  • no menor de 10 salarios básicos unificados

  • 5 a 9 salarios básicos unificados

Explicação

Questão 73 de 92

1

¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato?

Selecione uma das seguintes:

  • Art. 99.- Los miembros de la asociación o consorcio contratista.

  • Art. 99.- Los miembros del contrato.

  • Art. 98.- Los miembros de la asociación.

  • Art. 72.- Los miembros del consorcio.

Explicação

Questão 74 de 92

1

¿Según qué artículo de la LOSNCP manifiesta que si por causa de los estudios ocurrieren prejuicios técnicos o económicos en ejecución, por cuanto tiempo será suspendido el RUP?

Selecione uma das seguintes:

  • 6 años

  • 3 meses

  • 5 años

  • 5 meses

Explicação

Questão 75 de 92

1

De acuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública, las entidades contratantes están prohibidas de incluir en el y en el los costos de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, proceso de capacitación, transferencia de conocimiento, entre otros.

Arraste e solte para completar o texto.

    Documento referencial de contratación
    Contrato
    Presupuesto referencial
    listado de rubros
    documento de especificaciones técnicas
    presupuesto oficial
    precio del contrato

Explicação

Questão 76 de 92

1

Selecione da lista do Menu para completar o texto.

Según las NC ICGE 408-17.Administrador de contrato. Una de las funciones del administrador de contrato es: b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, en razón de sus programas o campos de acción, tengan interés en participar en la etapa de ( planificación, ejecución, construcción, administración ) del proyecto;

Explicação

Questão 77 de 92

1

Selecione da lista do Menu para completar o texto.

Según las NC ICGE 408-17.Administrador de contrato. Una de las funciones del administrador de contrato es: d) Velar porque se efectúen evaluaciones ( diarias, semanales, mensuales, periódicas ) del proyecto.

Explicação

Questão 78 de 92

1

Selecione da lista do Menu para completar o texto.

Según las NC ICGE 408-17.Administrador de contrato. Una de las funciones del administrador de contrato es: f) Coordinar su trabajo con el ( Jefe Fiscalizador, Consultor, Jefe de la Unidad Administrativa, Director de obras Públicas ) del Proyecto que se encarga de la administración cotidiana del proyecto.

Explicação

Questão 79 de 92

1

Las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO mencionan que, deben velar porque se efectúen evaluaciones periódicas del proyecto. ¿Quién es el encargado?

Selecione uma das seguintes:

  • Administradores del contrato

  • Contratista

  • Fiscalizador

  • Maestros mayores

Explicação

Questão 80 de 92

1

Según las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO quien es el encargado de que la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado

Selecione uma das seguintes:

  • Fiscalizador

  • Contratista

  • Administradores del contrato

  • Maestros mayores

Explicação

Questão 81 de 92

1

Según la LOCGE, Art 77: ¿Quién actúa con profesionalismo y verifica que el personal a su cargo proceda de la misma manera?

Selecione uma das seguintes:

  • Autoridades de las unidades administrativas y servidores

  • Servidores

  • Administradores

  • Autoridades de las unidades

Explicação

Questão 82 de 92

1

Según la LOCGE, Art 78: ¿Quiénes emiten la descripción de deberes referentes al titular de la entidad, de las unidades administrativa, financiera, de Auditoría Interna y de los servidores de las instituciones del Estado?

Selecione uma das seguintes:

  • La Contraloría General del Estado

  • El municipio

  • Los presidentes

  • La autoridad

Explicação

Questão 83 de 92

1

Selecione da lista do Menu para completar o texto.

Según la LOCGE, Art 81.- Las instituciones de sistema financiero públicas y privadas, por intermedio del órgano de control competente, proporcionarán a la Contraloría General del Estado, sin restricción alguna, información sobre las operaciones o transacciones determinadas por esta con motivo de la práctica de la ( Consultoría, Auditoría, Fiscalización, Contratación ).

Explicação

Questão 84 de 92

1

Según la LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, en caso que las personas naturales o jurídicas que tengan determinación de responsabilidad civil culposa, ejercerán su derecho a la defensa debidamente patrocinados por…

Selecione uma das seguintes:

  • Un abogado en libre ejercicio profesional, que tenga relación con la Contraloría General del Estado

  • Las autoridades de las unidades administrativas y servidores de la Contraloría General del Estado

  • Los servidores de la Contraloría General del Estado

  • Un abogado en libre ejercicio profesional, que no tenga relación con la Contraloría General del Estado

Explicação

Questão 85 de 92

1

Según la LOCGE Art 88, En caso de que los servidores de las instituciones del Estado impidieren o no facilitaren la actividad de control de los recursos públicos, el Contralor General solicitará a la autoridad competente la imposición de una multa de hasta:

Selecione uma das seguintes:

  • 100 salarios mínimos vitales

  • 10 salarios mínimos vitales

  • 1 salario mínimo vital

  • 150 salarios mínimos vitales

Explicação

Questão 86 de 92

1

¿Quién es el encargado de asegurar el funcionamiento del control interno financiero?

Selecione uma das seguintes:

  • Titular de la entidad

  • Autoridades de la Unidad de Auditoría Interna de Gestión y servidores

  • Autoridades de la Unidad Financiera y servidores

  • Autoridades de las unidades administrativas y servidores

Explicação

Questão 87 de 92

1

¿Quién es el encargado de organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades de administración financiera de la entidad, organismo o empresa del sector público?

Selecione uma das seguintes:

  • Titular de la entidad

  • Autoridades de la Unidad de Auditoría Interna de Gestión y servidores

  • Autoridades de la Unidad Financiera y servidores

  • Autoridades de las unidades administrativas y servidores

Explicação

Questão 88 de 92

1

Según la LOCGE Art.- 79, Uno de los deberes y atribuciones del personal y determinación de responsabilidades de auditoría es:

Selecione uma das seguintes:

  • Cambiar de cargo al servidor público responsable

  • Informar al Contralor General de actos indebidos

  • Multar con el 65 % de su salario

  • Desempeñar sus funciones con independencia, profesionalismo y objetividad

Explicação

Questão 89 de 92

1

Las instituciones de sistema financiero públicas y privadas, proporcionarán información de las operaciones o transacciones sin restricción alguna a:

Selecione uma das seguintes:

  • La Contraloría General del Estado

  • La Superintendencia de Bancos y Seguros

  • Todos lo que soliciten dicha información

  • Autoridades de la Unidad Financiera

Explicação

Questão 90 de 92

1

¿Quién es el encargado de dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos?

Selecione uma das seguintes:

  • Titular de la entidad

  • Consultor

  • Autoridades

  • Servidores públicos

Explicação

Questão 91 de 92

1

¿De qué son responsables los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado?

Selecione uma das seguintes:

  • Son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad

  • Son responsables de los informes

  • Son responsables de la contratación

  • Son responsables de su autoridad

Explicação

Questão 92 de 92

1

Según la LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, ¿Quiénes están obligadas a proporcionar información sobre las operaciones o transacciones?

Selecione uma das seguintes:

  • Instituciones privadas

  • Contratista

  • Las instituciones del Estado y sus servidores

  • Los fiscalizadores

Explicação

Anterior
Verificar resposta
Próximo